Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3











^ Техническое задание на выполнение работ (оказание услуг)

по серьезному ремонту магистральных трубопроводов систем прохладного водоснабжения


^ Исходная (наибольшая) стоимость договора – 7800000,00 рублей(семь миллионов восемьсот тыщ рублей 00 копеек).

Величина снижения исходной цены договора (шаг аукциона) – 5 процентов исходной цены Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 муниципального договора

^ Наименование выполняемых работ (оказываемых услуг): полный ремонт магистральных трубопроводов систем прохладного водоснабжения

Количество выполняемых работ (оказываемых услуг) (указать меры объема, веса, штук, кв.м): подмена труб водопровода длиной 2598,3 п/м

Место Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 выполнения работ (оказания услуг): Детский оздоровительно-образовательный лагерь «Лесная сказка», Свердловская область, город Нижняя Тура, 109 км + 500 м автодороги Екатеринбург-Серов, в 1 км на юго-восток от ориентира.

^ Сроки (периоды) выполнения работ Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 (оказания услуг) с момента заключения муниципального договора до 15 ноября 2008 года

Виды выполняемых работ (оказываемых услуг) (если закупается несколько однородных видов работ): подмена труб напорного водопровода прохладного водоснабжения: подмена труб водопровода 2598,3 п/м из металлических труб поперечником Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 150 мм, проложенных в грунте на глубине 5 м. Подмену произвести с разработкой грунта, с расчисткой и уборкой мелколесья повдоль трассы водовода, оборотной засыпкой, трамбовкой и планировкой грунта. Трубы проложить полиэтиленовые высочайшей Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 плотности поперечником 200 мм по песочному основанию, с гидравлическим испытанием, установкой отводов поперечником 200 мм в количестве – 6 шт. Произвести продавливание без разработки грунта (прокола) на длину 10 м/п труб под авто трассой. Установка переходника «Насос Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3-труба» поперечником 150 мм в количестве 2 шт. Ремонт канализационного колодца – 1 шт. Устройство ввода в запасную безнапорную регулирующую емкость для воды.

^ Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг) (указываются неотклонимые требования ко всем работам (услугам Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3) независимо от вида и шага): соответствие строительным нормам.

^ Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (оказания услуг) (в табличной либо другой форме либо приложить приблизительный график выполнения работ (оказания услуг)): разработка грунта Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3, расчистка и уборка мелколесья повдоль трассы водовода, подмена труб, засыпка, трамбовка и планировка грунта.

Требования к качеству работ (услуг), в том числе разработка производства работ (оказания услуг), способы производства работ (оказания услуг), методики оказания Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 услуг, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются муниципальным заказчиком): Все работы, обозначенные в Дефектной ведомости, должны производиться в согласовании с технологиями, установленными в СНиП.

Материалы должны Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 быть сертифицированы и только тех марок, внедрение которых разрешается органами Роспотребнадзора.

^ Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности результатов работ (услуг) (конкретизируются муниципальным заказчиком): Все работы, обозначенные в Дефектной ведомости Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 должны производиться в согласовании с требованиями безопасности согласно СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве» и требованиями по охране труда.

^ Порядок сдачи и приемки результатов работ (услуг) (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, других Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 документов при сдаче работ (услуг)):

^ Требования по объему гарантий свойства работ (услуг) (указать мало применимые для заказчика или агрессивно установленные обязанности подрядчика(исполнителя) в гарантийный период):

^ Требования по сроку гарантий Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 свойства на результаты работ (услуг) (указать мало применимые для муниципального заказчика или агрессивно установленные сроки): гарантия свойства выполненных работ по предмету договора – более 2-х лет со денька подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

^ Другие Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 требования к работам (услугам) и условиям их выполнения (оказания) по усмотрению муниципального заказчика: Подрядчик должен произвести согласование выполняемых работ со всеми заинтересованными организациями (МУП «Водоканал», Нижнетуринский филиал ОАО «Уралсвязьинформ», «Газпром», Лесхоз Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3, ОАО «Тагилэнергосети», «Автодор» и др.).


Проект

^ Муниципальный Договор №

г. Екатеринбург «___» ______ 2008


________________________________________, именуемое в предстоящем «Генеральный подрядчик», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное образовательное учреждение дополнительного образования для деток «Детский оздоровительно Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3-образовательный центр «Юность Урала», именуемое в предстоящем «Государственный заказчик», в лице директора Павловой М.А. , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили реальный муниципальный договор о нижеследующем.


1. Предмет муниципального договора Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3.

1.1. Генеральный подрядчик обязуется с внедрением собственных материалов выполнить работы по серьезному ремонту магистральных трубопроводов систем прохладного водоснабжения (дальше Объект) в детском оздоровительно-образовательном лагере «Лесная сказка», расположенном: Свердловская область, г. Нижняя Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 Тура, 109 км + 500 м автодороги Екатеринбург-Серов в 1 км на юго-восток от ориентира и сдать 15 ноября 2008 года Муниципальному заказчику итог выполненных работ по Объекту, а Муниципальный заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 работы.

1.2. Работы, предусмотренные пт 1.1 реального муниципального договора, производятся в согласовании с локальными сметами (Приложение №1), которые являются неотъемлемой частью муниципального договора.


^ 2. Стоимость договора и порядок оплаты.

2.1. Общая цена работ, выполняемых Генеральным подрядчиком по Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 истине муниципальному договору, составляет __________ руб. (______________________________), в том числе НДС 18 %.

2.2. Общая цена работ определяется локальными сметами, утвержденными Муниципальным заказчиком.

2.3. Оплата по истине муниципальному договору делается на основании актов приемки выполненных работ, счетов-фактур в Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 течение 20 (20) дней с момента их подписания обеими сторонами.

2.4. Форма оплаты: перечисление денег на расчетный счет Генерального подрядчика.


^ 3. Сроки выполнения работ.

3.1. Дата начала работ - с момента подписания реального муниципального договора.

3.2. Дата окончания работ Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 – 15 ноября 2008 года.


^ 4. Обязанности сторон.

4.1. Генеральный подрядчик должен:

4.1.1. Выполнить все работы в объеме, предусмотренном пт 1.1. реального муниципального договора и дефектной ведомостью, включая вопросы согласования по производству работ и в сроки, предусмотренные реальным муниципальным Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 договором.

4.1.2. Согласовывать с Муниципальным заказчиком используемые материалы при производстве работ, материалы должны быть сертифицированы и только тех марок, внедрение которых разрешается органами Роспотребнадзора.

4.1.3. Представить Муниципальному заказчику акт сдачи Объекта, утвержденный Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 и согласованный надлежащими службами и организациями не позже 15 ноября 2008 г.

4.1.4. Сдать результаты работы Муниципальному заказчику 15 ноября 2008 г. в согласовании со сметной документацией.

4.1.5. Сделать своими силами и за собственный счет все условия, нужные Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 для сохранности материалов, изделий, конструкций, также вверенного объекта для проведения работ по истине муниципальному договору.

4.1.6. Обеспечить контроль деятельности субподрядных организаций, обозначенных в аукционной документации.

4.1.7. Обеспечить выполнение нужных мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности материалов, изделий Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 и результатов работы.

4.1.8. Предупредить Муниципального заказчика и до получения от него указаний
остановить работу при обнаружении:

- вероятных неблагоприятных для Муниципального заказчика последствий выполнения его указаний о методе выполнения работы;

- других Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3, не зависящих от Генерального подрядчика событий, которые угрожают годности либо прочности результатов выполняемой работы, или делают невозможность ее окончания в срок.

4.1.9. Сказать Муниципальному заказчику о необходимости производства дополнительных работ, не предусмотренных сметной документацией, которые Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 ведут к повышению сметной цены работ.

4.2. Муниципальный заказчик должен:

4.2.1. Оплатить Генеральному подрядчику результаты работ в размерах и в сроки, установленные реальным муниципальным договором.

4.2.2. Способствовать Генеральному подрядчику в выполнении работ, а конкретно: предоставить Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 своевременный и открытый доступ к объекту.

4.2.3. Создавать технический надзор выполняемых работ, подписание актов на сокрытые работы и производить приемку выполненных работ.

4.2.4. Создавать контроль по использованию Генеральным подрядчиком сертифицированных материалов.


^ 5. Сдача Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 и приемка работ.

5.1. Генеральный подрядчик при окончании всех работ по истине муниципальному договору докладывает Муниципальному заказчику о готовности к сдаче результатов выполненных работ.

5.2. Муниципальный заказчик должен принять итог выполненных Генеральным подрядчиком работ в течение Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 3 (3-х) рабочих дней со денька получения сообщения о готовности к сдаче.

5.3. По результатам сдачи-приемки стороны оформляют акт сдачи-приёмки работ, который
подписывается обеими сторонами.

5.4. В случае выявления при сдаче-приемке Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 несоответствия результатов выполненных работ с критериями реального муниципального договора составляется двухсторонний акт устранения недочетов с указанием срока либо графика их устранения. При всем этом Муниципальный подрядчик избавляет выявленные недочеты за собственный счет и своими силами Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3.


^ 6. Особенные условия.

6.1. Срок гарантии выполненных работ составляет ____________ года со денька сдачи Объекта.

6.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недочеты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 гарантийный срок прерывается на всегда, в протяжении которого Муниципальный заказчик не мог воспользоваться объектом либо его частью. В данном случае Генеральным подрядчиком возмещаются убытки, понесенные Муниципальным заказчиком. Устранение недочетов осуществляется Генеральным Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 подрядчиком за собственный счет.

6.3. Наличие недочетов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Генерального подрядчика и Муниципального заказчика..

6.4. Если Генеральный подрядчик в течение срока, обозначенного в акте найденных недочетов, не уберет недочеты Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 в выполненных работах, то Муниципальный заказчик вправе убрать недочеты силами другого исполнителя с оплатой издержек Генеральным подрядчиком.

6.5. При отказе Генерального подрядчика от составления либо подписания акта найденных недочетов для их доказательства работ Муниципальный Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 заказчик назначает комиссию, которая составляет соответственный акт по фиксированию недочетов и их нраву, что не исключает право сторон обратиться в Арбитражный трибунал по данному вопросу.


^ 7. Порядок конфигурации и дополнения муниципального договора.

7. 1. Любые Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 конфигурации и дополнения к истинному муниципальному договору имеют силу исключительно в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами в порядке, предусмотренном для заключения муниципального договора.

7.2. Преждевременное Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 расторжение муниципального договора может иметь место по соглашению сторон или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, с возмещением понесенных убытков.

7.3. При расторжении муниципального договора по совместному решению Муниципального заказчика и Генерального подрядчика результаты Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 незавершенной работы передаются Муниципальному заказчику, который оплачивает Генеральному подрядчику цена выполненных работ в объеме, определяемом ими вместе.

7.4 Сторона, решившая расторгнуть муниципальный договор, направляет письменное извещение другой стороне.

7.5. Муниципальный заказчик имеет право на расторжение муниципального Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 договора по собственной инициативе в порядке, установленном законодательством Русской Федерации.


^ 8.Ответственность сторон.

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее выполнение критерий реального муниципального договора стороны несут обоюдную имущественную ответственность.

8.2. За нарушение сроков выполнения работ Генеральный Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 подрядчик уплачивает Муниципальному заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного муниципальным договором, начиная со денька, последующего после денька истечения установленного муниципальным договором срока выполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается муниципальным Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 договором в размере более 1/300 , действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации. Генеральный подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 силы либо по вине Заказчика.

8.3. В случае нарушения срока окончания работ Стороны, в срок до 18 ноября 2008 г. подписывают акт о практически выполненных работах по состоянию на 15 ноября 2008 г. и определяют объем невыполненных Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 работ и их цена.

8.4. За нарушение сроков оплаты Муниципальный заказчик уплачивает Генеральному подрядчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый денек просрочки выполнения обязательства, предусмотренного муниципальным договором, начиная со денька, последующего после денька истечения Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 установленного муниципальным договором срока выполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается муниципальным договором в размере более 1/300 , действующей на денек уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Русской Федерации. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3, если обоснует, что просрочка выполнения обозначенного обязательства произошла вследствие неодолимой силы либо по вине Генерального подрядчика.

8.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное либо полное неисполнение обязанностей по данному муниципальному договору, если оно явилось Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 следствием событий неодолимой силы, а конкретно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, забастовок, актов Правительства РФ и Свердловской области, если эти происшествия конкретно воздействовали на выполнение реального муниципального договора.

При всем Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 этом сторона, в отношении которой действуют форс-мажорные происшествия, должна немедленно уведомить другую сторону о причинах и сроках деяния таких событий, а срок выполнения обязанностей в части выполнения либо оплаты работ отодвигается соразмерно Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 времени, в течение которого действовали такие происшествия.

8.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязанностей, не высвобождает стороны контракта от выполнения обязанностей по истине муниципальному договору в полном объеме.


^ 9. СРОК Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 Деяния, ПОРЯДОК Конфигурации И РАСТОРЖЕНИЯ Муниципального Договора

9.1. Муниципальный договор, вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2008 года.

9.2. Муниципальный заказчик имеет право на расторжение муниципального договора по собственной инициативе в Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 порядке и на критериях, установленных законодательством Русской Федерации.


^ 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры, возникшие меж сторонами по истине муниципальному договору, регулируются методом переговоров. Претензионный порядок обязателен, срок ответа на претензию – 20 дней.

10.2. При не достижении согласия Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 споры передаются на рассмотрение арбитражного суда Свердловской области.

10.3. Отношения сторон, не урегулированные реальным муниципальным договором, регулируются действующим законодательством.


^ 11. Остальные УСЛОВИЯ

Реальный муниципальный договор составлен в 2-ух экземплярах для каждой из сторон, имеющих Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 схожую юридическую силу.

Приложение: локальные сметы (Приложение №1),


^ 12. Юридические адреса и реквизиты сторон


Генеральный подрядчик


Муниципальный заказчик

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования для малышей Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность Урала»

Местопребывание: 620144, г. Екатеринбург,

ул. 8 Марта, 176-а

ИНН Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3 6661004358, КПП 666101001,

УФК по Свердловской области, Министерство денег Свердловской области

ГРКЦ ГУ Банка Рф по Свердловской области , г. Екатеринбург,

БИК 046577001

л/с 01012000750,

р/с 40201810400000100001





Подпись_______________ Подпись __________________Павлова. М.А.

М.П. М.П Инструкция для участников аукциона Информационная карта - страница 3.




instrukciya-o-poryadke-dejstvij-pri-poluchenii-signalavnimanie-vsem-prikaz-ob-organizacii-raboti-po-bezopasnosti-8-prikaz-8.html
instrukciya-o-poryadke-naznacheniya-stipendii-i-drugih-form-materialnoj-podderzhki-studentov-aspirantov-i-doktorantov.html
instrukciya-o-poryadke-podgotovki-i-zashiti-pismennoj-ekzamenacionnoj-raboti-po-programmam-podgotovki-kvalificirovannih-rabochih-sluzhashih.html